2008年监理工程师建设工程合同管理真题及答案

admin

2008年度全国监理工程师执业资格考试试卷

建设工程合同管理

　　一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

　　1．委托监理合同法律关系的客体是（ 　）。
　　A．监理工程
　　B．监理服务
　　C．监理规划
　　D．监理投标方案
　　答案：B
　　解析：P5 合同法律关系客体包括物、行为和智力成果。法律意义上的行为是指人的有意识的活动。在合同法律关系中，行为多表现为完成一定的工作。监理合同中监理服务是监理单位应完成的工作，属于法律关系的客体。

　　2．我国《建设工程施工合同（示范文本）》规定，建筑工程一切险的投保人应当是（ 　）。
　　A．施工合同的发包人
　　B．施工合同的承包人
　　C．施工合同发包人和承包人
　　D．工程项目的代建方和施工合同的发包人
　　答案：A
　　解析：P14 在国外，建筑工程一切险投保人一般是承包人。我国的《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程开工前，发包人应当为建设工程办理保险，支付保险费用。

　　3．建设工程合同的公证和鉴证，在法律上的相同之处是（ 　）。
　　A．性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查
　　B．效力相同，即经过法定程序公证和鉴证的合同可以作为人民法院认定事实的依据
　　C．适用范围相同，即在国内国外均可采用鉴证和公证任何一种合同审查方式
　　D．申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的鉴证和公证
　　答案：D
　　解析：P20 合同公证与鉴证的相同点：合同公证与鉴证，除另有规定外，都实行自愿申请原则。故选项D正确。
　　选项A错误，合同公证与鉴证的性质不同：合同鉴证是工商行政管理机关依据《合同鉴证办法》行使的行政管理行为。而合同公证则是司法行政管理机关领导下的公证机关依据《公证暂行条例》行使公证权所作出的司法行政行为。
　　选项B错误，合同公证与鉴证的效力不同：经过公证的合同其法律效力高于经过鉴证的合同。
　　选项C错误，合同公证与鉴证的法律效力的适用范围不同：公证作为司法行政行为，按照国际惯例，在我国域内和域外都有法律效力。而鉴证作为行政管理行为，其效力只能限于我国国内。

　　4．某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同。工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同（ 　）。
　　A．未成立
　　B．补签后成立
　　C．成立
　　D．备案登记后成立
　　答案：C
　　解析：P25 《合同法》规定的合同形式的不要式原则的一个重要体现在于，即使法律、行政法规规定或当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式，但一方已经履行了主要义务，对方接受的，该合同成立。

　　5．依据《合同法》的规定，下列文件中，属于要约的是（ 　）。
　　A．招标公告
　　B．投标书
　　C．寄送的价目表
　　D．招股说明书
　　答案：B
　　解析：P27 要约是希望和他人订立合同的意思表示。要约必须是对相对人发出的行为，必须由相对人承诺，虽然相对人的人数可能为不特定的多数人。另外，要约必须具备合同的一般条款。
　　要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。要约邀请并不是合同成立过程中的必经过程，它是当事人订立合同的预备行为，在法律上无须承担责任。这种意思表示的内容往往不确定，不含有合同得以成立的主要内容．也不含相对人同意后受其约束的表示。比如价目表的寄送、招标公告、商业广告、招股说明书等，即是要约邀请。

　　6．甲将工程机械借给乙使用，乙却将该工程机械卖给丙。依据我国《合同法》的规定，乙丙之间买卖工程机械合同的效力是（ 　）。
　　A．有效
　　B．无效
　　C．效力待定
　　D．可变更或撤销
　　答案：C
　　解析：P33 该题情况属于无处分权人处分他人财产订立的合同，属于效力待定的合同的一种，一般情况下是无效的。但是，在下列两种情况下合同有效：（1）无处分权人处分他人财产，经权利人追认，订立的合同有效；（2）无处分权人通过订立合同取得处分权的合同有效。

　　7．下列有关合同履行中行使代位权的说法，正确的是（ 　）。
　　A．债权人必须以债务人的名义行使代位权
　　B．债权人代位权的行使必须取得债务人的同意
　　C．代位权行使的费用由债权人自行承担
　　D．债权人代位权的行使必须通过诉讼程序，且范围以其债权为限
　　答案：D
　　解析：P39 代位权是合同不当履行中的保全措施中的一种，是指因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害，债权人可以向人民法院请求以自己的名义（选项A错误）代位行使债务人的债权（选项B错误）。但该债权专属于债务人时不能行使代位权。代位权的行使范围以债权人债权为限（选项D正确），其发生的费用由债务人承担（选项C错误）。

　　8．乙订立合同，规定甲应于2007年8月1日交货，乙应于同年8月7日付款。月底，甲发现乙财产状况恶化，已没有支付货款的能力，并有确切证据，遂提出终止合同，但乙未允。基于上述情况，甲于8月1日未按约定交货。依照《合同法》的原则，下列关于甲行为的论述中，正确的是（ 　）。
　　A．甲必须按合同约定交货，但可以要求乙提供相应的担保
　　B．甲有权不按合同约定交货，除非乙提供了相应的担保
　　C．甲必须按合同约定交货，但可以仅先交付部分货物
　　D．甲应按合同约定交货，如乙不支付货款可追究其违约责任
　　答案：B
　　解析：P39 本题中甲的做法属于的范畴。先履行抗辩权又称不安抗辩权，是指合同中约定了履行的顺序，合同成立后发生了应当后履行合同一方财务状况恶化的情况，应当先履行合同一方在对方未履行或者提供担保前权拒绝先为履行。本题甲属于应当先履行合同一方，其发现乙财产状况恶化，已没有支付货款的能力，并有确切证据，因此甲在乙未履行或者提供担保前权拒绝先为履行。

　　9．某工程施工合同的发包人拖欠工程进度款，承包人按照合同的约定及时调整了施进度，放慢施工速度。依照《合同法》的规定，承包人行使的是（ 　）。
　　A．不安抗辩权
　　B．先履行抗辩权
　　C．同时履行抗辩权
　　D．后履行抗辩权
　　答案：C
　　解析：P38 本题属于同时履行抗辩权的使用。同时履行抗辩权是指当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行。同时履行抗辩权包括：①一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求；②一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。该题中发包人拖欠工程进度款，承包人可以放慢施工速度，甚至停止施工。所产生的后果，由违约方承担。

　　10．某工程招标中，投标文件的内容未完全响应招标文件，但仍属于有效投标文件的情况是（ 　）。
　　A．联合体投标没有提交联合体协议书
　　B．投标工期长于招标文件中要求的工期
　　C．投标保函金额少于招标文件的要求
　　D．未详细说明使用专利施工的技术细节
　　答案：D
　　解析：P58-59 在开标时，如果发现投标文件出现下列情形之一，应当作为无效投标文件，不再进入评标：
　　（1）投标文件未按照招标文件的要求予以密封；
　　（2）投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章；
　　（3）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认；
　　（4）投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金或者投标保函；（选项C）
　　（5）组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议。（选项A）因此，选项A、C属于在开标时就视为无效的投标。
　　在评标时，所有存在重大偏差的投标文件都属于初评阶段应该淘汰的投标书。未作实质性响应的重大偏差包括：
　　（1）没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵；
　　（2）没有按照招标文件要求由投标人授权代表签字并加盖公章；
　　（3）投标文件记载的招标项目完成期限超过招标文件规定的完成期限；（选项B）
　　（4）明显不符合技术规格、技术标准的要求；
　　（5）投标文件记载的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；
　　（6）投标附有招标人不能接受的条件；
　　（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。因此，选项B属于在初评时视为无效的投标。

admin

11．根据《合同法》对违约责任的规定，既具有对合同守约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的承担违约责任的方式是（ 　）。
　　A．罚金
　　B．利息
　　C．赔偿金
　　D．违约金
　　答案：D
　　解析：P46 承担违约责任的方式包括继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金、定金罚则五种。本题中A、B、C选项的提法均不属于《合同法》对违约责任的规定中承担违约责任的方式。（注：本题在2004年曾经考过。）

　　12．甲公司与乙公司订立了一份总货款额为20万元的设备供货合同。合同约定的违约金为货款总值的10％。同时，甲公司向乙公司给付定金5000元，后乙公司违约，给甲公司造成损失2万元。乙公司应依法向甲公司支付（ 　）。
　　A．2万元
　　B．2.5万元
　　C．3万元
　　D．3.5万元
　　答案：A
　　解析：P46 合同法规定承担违约责任的方式包括继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金、定金罚则五种。本题实际考核应采取赔偿损失、支付违约金、定金罚则三种中的哪一种。
　　在赔偿损失方式中规定，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，这种方式是承担违约责任的主要方式。（根据此种方式本题应赔偿2万元）
　　在支付违约金方式中规定，违约金与赔偿损失不能同时采用，如果当事人约定了违约金，则应当按照支付违约金承担违约责任。（根据此种方式本题应赔偿20×10%=2万元）
　　在定金罚则中规定，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或定金条款。但是，这两种责任不能合并使用。（本题定金5000元少于造成损失）
　　综上，本题应采取支付违约金方式承担违约责任，乙公司应依法向甲公司支付违约金2万元。

　　13．建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为（ 　）。
　　A．工程项目投资人所在地
　　B．工程项目承包人所在地
　　C．工程项目发包方所在地
　　D．工程项目所在地
　　答案：D
　　解析：P50  建设工程合同纠纷的管辖，既涉及地域管辖，也涉及级别管辖。地域管辖是指同级人民法院在受理第一审建设工程合同纠纷的权限分工。对于建设工程合同一般都适用不动产所在地的专属管辖，由工程所在地人民法院管辖。

　　14．依据《招标投标法》，项目公开招标的资格预审阶段，在“资格预审须知”文件中，可以（ 　）。
　　A．要求投标人必须组成联合体投标
　　B．要求严格的专业资质等级
　　C．要求必须使用某种品牌的建筑材料
　　D．对本行业外的投标人提出特别要求
　　答案：B
　　解析：P54 在对投标人资格审查文件的核查中：
　　（1）不得以不合理条件限制或排斥潜在投标人；
　　（2）不得对潜在投标人实行歧视待遇；
　　（3）不得强制投标人组成联合体投标。因此选项A、C、D均错误。
　　P57 在资格预审须知中明确列出投标人必需满足的最基本条件，可分为必要合格条件和附加合格条件两类。其中附加合格条件中，招标人可以针对工程所需的特别措施或工艺的专长；专业工程施工资质；环境保护方针和保证体系；同类工程施工经历；项目经理资质要求；安全文明施工要求等方面设立附加合格条件。因此选项B正确。

　　15．与邀请招标相比，公开招标的特点是（ 　）。
　　A．竞争程度低
　　B．评标量小
　　C．招标时间长
　　D．费用低
　　答案：C
　　解析：P55 公开招标的优点是招标人可以在较广的范围内选择中标人，投标竞争激烈（选项A错误），有利于将工程项目的建设交予可靠的中标人实施并取得有竞争性的报价。其缺点是由于申请投标人较多，一般要设置资格预审程序，而且评标的工作量也较大（选项B错误），所需招标时间长（选项C正确）、费用高（选项D错误）。

　　16．某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题。招标人对此问题给予了书面解答，则该解答（ 　）。
　　A．只对甲投标人有效
　　B．对全体投标人有效，但无须发送给其他投标人
　　C．应发送给全体投标人，并说明问题来源．
　　D．应发送给全体投标人，但不说明问题来源
　　答案：D
　　解析：P58 招标人对任何一位投标人所提问题的回答，必须发送给每一位投标人，保证招标的公开和公平，但不必说明问题的来源。

　　17．在评标委员会成员中，不能包括（ 　）。
　　A．招标人代表
　　B．招标人上级主管代表
　　C．技术专家
　　D．经济专家
　　答案：B
　　解析：P58-59 评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于成员总数的2／3。不能包括招标人上级主管代表。

　　18．某建设项目开标后，评标委员会发现某投标人的工程量清单中，总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时，投标授权人经核算后，认为总价、单价都有错误，遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以（ 　）为准。
　　A．原总价
　　B．原单价与工程量乘积之和
　　C．新总价
　　D．新单价与工程量乘积之和
　　答案：D
　　解析：P59 投标文体中总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，属于细微偏差，由评标委员会对投标书中的错误加以修正后请该标书的投标授权人予以签字确认，作为详评比较的依据。

　　19．招标过程中，由于招标人原因在投标文件规定的投标有效期内未能确定中标人。下列对投标保函的处理，正确的是（ 　）。
　　A．返还所有投标人的投标保函
　　B．要求所有投标人延长投标保函有效期
　　C．要求评标报告推荐的候选中标人延长投标保函有效期
　　D．要求评标报告中推荐候选中标人之外的投标人延长投标保函有效期
　　答案：B
　　解析：由于招标人原因在投标文件规定的投标有效期内未能确定中标人，说明在原定投标有效期内未能完成评标工作，显然投标有效期未到，而有可能银行的投标保证有效期已到，招标人可以要求投标人延长投标保函有效期，投标人根据具体情况有三种选择：其一拒绝延长，收回保函，放弃投标；其二，同意延长，到银行办理延期手续，交纳手续费；其三，同意延长，并办理了延期手续，但同时致函业主保留调整投标报价的权利。

　　20．下列招标项目中，不能采用评标价法评标的是（ 　）。
　　A．施工招标
　　B．材料招标
　　C．设备招标
　　D．设计招标
　　答案：D
　　解析：P66 设计招标与施工、材料、设备招标等不同，其特点表现为承包任务是投标人通过自己的智力劳动将招标人对建设项目的设想变为可实施的蓝图。设计招标文件对投标人所提出的要求不那么明确具体，只是简单介绍工程项目的实施条件、预期达到的技术经济指标、投资限额、进度要求等。投标人按规定分别报出工程项目的构思方案、实施计划和报价。鉴于设计任务本身的特点，设计招标应采用设计方案竞选的方式招标。评标时不过分追求投标价的高低，评标委员更多关注于所提供方案的技术先进性、所达到的技术指标、方案的合理性以及对工程项目投资效益的影响。

admin

21．某工程项目开发商委托工程监理公司进行项目实施方案的成本效益分折、确定建筑设计标准、选择适用的技术规范、提出质量保障措施。从委托工作的范围来看，工程监理公司承担的服务属于（ 　）。
　　A．项目前期立项咨询
　　B．设计阶段监理
　　C．工程技术咨询服务
　　D．施工阶段监理
　　答案：C
　　解析：P82 监理合同的范围是监理工程师为委托人提供服务的范围和工作量。委托人委托监理业务的范围可以非常广泛。从工程建设各阶段来说，可以包括项目前期立项咨询、设计阶段、实施阶段、保修阶段的全部监理工作或某一阶段的监理工作。如进行工程技术咨询服务，工作范围可确定为进行可行性研究，各种方案的成本效益分析，建筑设计标准、技术规范准备，提出质量保证措施等等。

　　22．依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是（ 　）。
　　A．委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料
　　B．非监理人原因暂停监理业务超过6个月
　　C．委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周
　　D．委托人拒付合理化建议奖
　　答案：B
　　解析：P84 如果由于委托人违约严重拖欠应付监理人的酬金，或由于非监理人责任而使监理暂停的期限超过半年以上，监理人可按照终止合同规定程序，单方面提出终止合同，以保护自己的合法权益。选项C没有时间上的约定。

　　23．监理合同的有效期是指（ 　）。
　　A．监理合同中书面约定的履行期间
　　B．从签订监理合同起，至工程竣工移交及监理人获得报酬尾款止
　　C．监理人完成正常工作和附加工作时间之和
　　D．监理人完成正常工作、附加工作、额外工作时间之和
　　答案：B
　　解析：P86 尽管双方签订《建设工程委托监理合同》中注明“本合同自×年×月×日开始实施，至×年×月×日完成”，但此期限仅指完成正常监理工作预定的时间，并不就一定是监理合同的有效期。监理合同的有效期即监理人的责任期，不是用约定的日历天数为准，而是以监理人是否完成了包括附加和额外工作的义务来判定。因此通用条款规定，监理合同的有效期为双方签订合同后，工程准备工作开始，到监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理收到监理报酬尾款，监理合同才终止。

　　24．某工程项目的监理合同约定，监理人负责该工程自开工建设到竣工验收移交为止的全部监理任务，则下列情况中，损失应由监理人承担赔偿责任的是（ 　）。
　　A．监理人在建筑石材进场单上签署了验收合格意见后，供货商又擅自调换了部分材料，导致工程质量不合格返工造成的损失
　　B．承包人向监理人提交索赔报告，监理人在规定时间内没有做出审核意见，导致承包人的部分不合理索赔成立，造成委托人的经济损失
　　C．施工现场发生火灾。监理人发出了停工令，该事件造成的停工损失
　　D．在工程保修阶段，委托人通知监理人到场监督承包人保修，监理人未到场造成的委托人损失
　　答案：B
　　解析：P87-88 合同履行过程中，由于当事人一方的过错，造成合同不能履行或者不能完全履行，由有过错的一方承担违约责任；如属双方的过错，根据实际情况，由双方分别承担各自的违约责任。在《委托监理合同示范文本》中，制定了约束双方行为的条款。其中关于监理人的责任限度规定，监理人在责任期内，如果因过失而造成经济损失，要负监理失职的责任；监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失或损害负责，也不对第三方违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限承担责任。选项A、C不属于监理人的过失，选项D属于责任期以外发生的事情，均不能由监理人承担赔偿责任。

　　25．依据委托监理合同示范文本的规定，当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，委托人可以（ 　）。
　　A．发出终止合同通知，终止监理合同
　　B．发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，即终止监理合同
　　C．发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，可在第一个通知发出后35天内，终止监理合同
　　D．发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，可在第一个通知发出后42天内，终止监理合同
　　答案：C
　　解析：P90 如果委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人在2l天内没收到答复，可在第一个通知发出后35日内发出终止监理合同的通知，合同即行终止。

　　26．某工程项目施工阶段，发包人与某科研机构的试验室签订了委托试验合同，约定该试验室完成监理工程师指示的材料和工艺质量的检测试验。以下有关检测试验的说法中，正确的是（ 　）。
　　A．试验室只接受发包人指示的试验项目
　　B．试验室应完成承包人要求的试验项目
　　C．监理工程师有权指示试验室完成某项试验，但不对检测数据的正确性负责
　　D．监理工程师应对依据错误检测数据作出的指示承担责任
　　答案：C
　　解析：P87 在监理合同中规定的委托人义务有人员服务一项，当涉及监理服务工作时，委托人所提供的职员只应从监理工程师处接受指示。监理人应与这些提供服务人员密切合作，但不对他们的失职行为负责。如委托人选定某一科研机构的实验室负责对材料和工艺质量的检测试验，并与其签订委托合同。试验机构的人员应接受监理工程师的指示完成相应的试验工作，但监理人既不对检测试验数据的错误负责，也不对由此而导致的判断失误负责。

　　27．在监理合同履行期间，监理人可行使的权力包括（ 　）。
　　A．对设计、施工承包单位的选定权
　　B．对承包人报送的施工组织设计和技术方案的审查认定权
　　C．对工程设计变更的审批权
　　D．对工程规模、规划设计等要求的认定权
　　答案：B
　　解析：P84 监理合同中涉及到监理人权利的条款可分为两大类，一类是监理人在委托合同中应享有的权利，另一类是监理人履行委托人与第三方签订的承包合同的监理任务时可行使的权利。监理人执行监理业务可以行使的权力中包括对承包人报送的施工组织设计和技术方案的审查认定权，但是不包括对设计、施工承包单位的选定权；对工程设计变更的审批权；对工程规模、规划设计等要求的认定权。以上权力是业主方的权力。

　　28．勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中属于勘察人的工作是（ 　）。
　　A．现场地上障碍物的拆除工作
　　B．勘察现场设备机具的布置和架设
　　C．完成通水、通电及道路平整作业
　　D．提供水上作业用船
　　答案：B
　　解析：P95-96 在勘察合同履行管理中，发包人的责任中包括为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用；如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费。因此，本题中A、C、D均为发包人应完成的工作。而勘察现场设备机具的布置和架设应由施工单位，即勘察单位负责。

　　29．工程项目的设计成果完成后，由（ 　）负责组织鉴定、验收和向设计审批部门报批。
　　A．设计人
　　B．监理人
　　C．审图机构
　　D．发包人
　　答案：D
　　解析：P98 设计合同履行管理中，发包人应承担一定的外部协调工作，就包括设计的阶段成果（初步设计、技术设计、施工图设计）完成后，应由发包人组织鉴定和验收，并负责向发包人的上级或有管理资质的设计审批部门完成报批手续。

　　30．某工程项目的设计合同，设计人提交了初步设计文件并完成了部分施工图设计任务。由于环境影响评价未获得批准，该项目被迫暂停，此时设计合同履行的时间接近合同约定期限的一半，设计工作已完成全部任务的60％。若合同终止，发包人应向设计人支付（ 　）。
　　A．合同约定设计费的60％
　　B．双倍定金作为赔偿
　　C．合同约定设计费的一半
　　D．合同约定的全部设计费
　　答案：D
　　解析：P102 环境影响评价未获得批准导致项目暂停属于发包人的责任，若合同终止，发包人应承担因发包人原因要求解除合同的违约责任，即在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。因此本题不应按照合同的期限考虑，应按照设计人完成的工作量考虑，由于工作量已经超过一半，故应支付合同约定的全部设计费。

admin

31．某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款（ 　）。
　　A．经乙签字的均无效，全部由甲重新确认
　　B．经甲确认的有效，甲不予确认的无效
　　C．经乙签字的全部有效
　　D．需委托造价管理部门确定
　　答案：B
　　解析：P8 根据题意，乙的行为属于无权代理行为，即乙的行为没有代理权而以甲的名义进行民事、经济活动。无权代理包括以下几种情况：（1）没有代理权而为代理行为；（2）超越代理权限为代理行为；（3）代理权终止为代理行为。乙属于超越代理权限为代理行为。对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果对自己有利或不利的原则，行使“追认权”或“拒绝权”。行使追认权后．将无权代理行为转化为合法的代理行为。

　　32．下列施工合同文件中，解释顺序优先的是（ 　）。
　　A．中标通知书
　　B．投标书
　　C．施工合同专用条款
　　D．规范
　　答案：A
　　解析：P110 在协议书和通用条款中规定，对合同当事人双方有约束力的合同文件包括签订合同时已形成的文件和履行过程中构成对双方有约束力的文件两大部分。其中订立合同时已形成的文件包括：（1）施工合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标书及其附件：（4）施工合同专用条款；（5）施工合同通用条款；（6）标准、规范及有关技术文件；（7）图纸；（8）工程量清单；（9）工程报价单或预算书。通用条款规定，上述合同文件原则上应能够互相解释、互相说明。但当合同文件中出现含糊不清或不一致时，上面各文件的序号就是合同的优先解释顺序。因此本题解释顺序最优先的应是中标通知书。

　　33．某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由（ 　）承担。
　　A．公路管理部门
　　B．承包人
　　C．发包人
　　D．承包人与发包人共同
　　答案：C
　　解析：P111 通用条款规定开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要交通干道，保证施工期间的畅通，满足施工运输的需要属于发包人应完成的工作。因此本题属于发包人义务没有做到，应由发包人承担相应费用。

　　34．某施工合同履行过程中，由承包人负责设计的图纸，经工程师审核签认后使用。一旦由于设计质量缺陷给工程造成损失，则该损失应由（ 　）承担。
　　A．发包人
　　B．工程师
　　C．承包人
　　D．发包人与承包人共同
　　答案：C
　　解析：P113 对于由承包人设计的图纸，包括部分由承包人负责设计的图纸，应在合同约定的时间内将按规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核，经过工程师签认后才可以使用。但工程师对承包人设计的认可，不能解除承包人的设计责任。因此，造成损失应由承包人承担。

　　35．施工合同履行过程中，由承包人采购的材料，使用前已按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后，工程师发现由于材料原因已完工程的质量不符合标准要求，工程师要求拆除重做。则下列关于损失承担的表述中，正确的是（ 　）。
　　A．费用由承包人承担，由此延误的工期不予顺延
　　B．费用由承包人承担，由此延误的工期可以顺延
　　C．费用由发包人承担，由此延误的工期不予顺延
　　D．费用由发包人承担，由此延误的工期可以顺延
　　答案：A
　　解析：P116 在材料和设备的使用前检验中，对于承包人负责采购的材料和设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。但不论何时，工程师一经发现质量达不到约定标准的工程部分，均可要求承包人返工。因承包人的原因达不到约定标准，由承包人承担返工费用，工期不予顺延。

　　36．某建设项目施工过程中，现场有甲、乙两个分别承包的施工单位同时进行施工。当甲受到乙施工干扰时，甲受到的损失应（ 　）。
　　A．向发包人索赔
　　B．向乙施工单位索赔
　　C．向监理单位索赔
　　D．自行承担
　　答案：A
　　解析：P119 同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰属于协调管理的原因，应由发包人承担责任。同时，由于索赔关系是建立在合同关系的基础之上的，承包人只与发包人有合同关系，因此甲承包人应向发包人索赔。

　　37．某施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是（ 　）。
　　A．发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延
　　B．发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延
　　C．承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延
　　D．承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延
　　答案：B
　　解析：P118 无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验。承包人接到通知后，应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。重新检验表明质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期；检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

　　38．施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是（ 　）。
　　A．工程本身的损害
　　B．因工程损害导致的第三方财产损失
　　C．承包人的施工机械损坏
　　D．工程所需清理费用
　　答案：
　　解析：P124 洪灾属于不可抗力，施工合同范本通用条款规定，合同约定工期内发生的不可抗力，因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；（选项A、B）（2）承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责；（3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；（选项C）（4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担； （5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；（选项D）（6）延误的工期相应顺延。因此本题选择C。

　　39．某施工合同履行过程中，承包人提出使用专利技术，工程师同意。则下列关于申报手续和费用承担的表述中，正确的是（ 　）。
　　A．发包人办理申报手续并承担费用
　　B．发包人办理申报手续，承包人承担费用
　　C．承包人办理申报手续，发包人承担费用
　　D．承包人办理申报手续并承担费用
　　答案：D
　　解析：P117 在施工合同履行过程中，若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续并承担有关费用。如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用。

　　40．施工合同履行过程中，发现在有放射、毒害性环境中施工时，承包人准备采取的相应安全防护措施（ 　）。
　　A．需经工程师认可，费用由承包人承担
　　B．需经工程师认可，费用由发包人承担
　　C．不需工程师认可，费用由承包人承担
　　D．不需工程师认可，费用由发包人承担
　　答案：B
　　解析：P125 对于实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工，及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天内以书面形式通知工程师，并提出相应的防护措施。经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。

admin

41．某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向工程师送交了竣工验收报告，发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验，3月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，工程师于3月20日签发工程移交证书。则承包商的实际竣工日应为（ 　）。
　　A．3月1日
　　B．3月15日
　　C．3月18日
　　D．3月20日
　　答案：A
　　解析：P127 在竣工时间的确定中，工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。这个日期的重要作用是用于计算承包人的实际施工期限，与合同约定的工期比较是提前竣工还是延误竣工。

　　42．某材料采购合同中，双方约定的违约金是10万元。由于供货方违约不能交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款20万元（无其他损失），若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额为（ 　）。
　　A．10万元
　　B．20万元
　　C．30万元
　　D．50万元
　　答案：B
　　解析：P135 本题属于供货方的违约责任，因供货方的原因导致不能全部或部分交货，应按合同约定的违约金比例乘以不能交货部分货款计算违约金。若违约金不足以偿付采购方所受到的实际损失时，可以修改违约金的计算方法，使实际受到的损害能够得到合理的补偿。如施工承包人为了避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购不能供应部分的货物而受到的价差损失等。

　　43．在FIDIC的《施工合同条件》中，合同协议书应当在（ 　）后签订。
　　A．开标
　　B．发出中标函
　　C．提交履约保证
　　D．开工
　　答案：C
　　解析：P145 FIDIC的《施工合同条件》通用条件中规定，业主发出中标函的28天内，接到承包商提交的有效履约保证后，双方签署的法律性标准化格式文件，即协议书。

　　44．在FIDIC的《施工合同条件》中，合同有效期是指（ 　）。
　　A．合同约定的工期加经批准顺延的工期之和
　　B．合同签字之日起至竣工之日止的期间
　　C．开工之日起至结清单生效之日止的期间
　　D．合同签字之日起至结清单生效之日止的期间
　　答案：D
　　解析：P147 合同有效期是指自合同签字日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日止的这段时间，在该段时间里施工承包合同对业主和承包商均具有法律约束力。结清单生效指业主已按工程师签发的最终支付证书中的金额付款，并退还承包商的履约保函。结清单一经生效，承包商在合同内享有的索赔权利也自行终止。

　　45．在FIDIC的《施工合同条件》中，争端裁决委员会的成员在与本工程有关的其他工作中（ 　）。
　　A．不得担任业主咨询顾问，但提交仲裁时可任仲裁员
　　B．不得担任业主咨询顾问，提交仲裁对也不得任仲裁员
　　C．可以担任业主咨询顾问，但提交仲裁时不得任仲裁员
　　D．可以担任业主咨询顾问，提交仲裁时也可担任仲裁员
　　答案：B
　　解析：P151 FIDIC的《施工合同条件》中规定：（1）在业主与承包商双方同意的任何时候，他们可以共同将事宜提交给争端裁决委员会，请他们提出意见。没有另一方的同意，任一方不得就任何事宜向争端裁决委员会征求建议；（2）裁决委员会或其中的任何成员不应从业主、承包商或工程师处单方获得任何经济利益或其他利益；（3）不得在业主、承包商或工程师处担任咨询顾问或其他职务；（4）合同争议提交仲裁时，不能被任命为仲裁人，只能作为证人向仲裁提供争端证据。

　　46．按照FIDIC施工合同通用条款的规定，如果由于承包商的故意违约行为给业主造成损失，则承包商的赔偿应（ 　）。
　　A．以履约保函金额为限
　　B．以中标的合同金额为限
　　C．为业主的全部损失
　　D．包括业主的全部损失加违约金
　　答案：B
　　解析：P153 按照FIDIC施工合同通用条款的规定，在施工现场属于不包括在保险范围内的，由于承包商的施工管理等失误或违约行为，导致工程、业主人员的伤害及财产损失，应承担责任。依据合同通用条款的规定，承包商对业主的全部责任不应超过专用条款约定的赔偿最高限额，若未约定，则不应超过中标的合同金额。

　　47．某采用FIDIC《施工合同条件》的合同，工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师（ 　）。
　　A．有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担
　　B．有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担
　　C．无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度
　　D．无权要求增加施工设各，也无权要求加快施工进度
　　答案：A
　　解析：P156 FIDIC《施工合同条件》中关于对承包商设备的控制规定，若工程师发现承包商使用的施工设备影响了工程进度或施工质量时，有权要求承包商增加或更换施工设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包商承担。

　　48．在FIDIC的《施工合同条件》中，工程师颁发履约证书即表明双方剩余义务仅限于（ 　）。
　　A．工程维修
　　B．清理施工现场
　　C．报送竣工报表
　　D．财务结算
　　答案：D
　　解析：P165 履约证书是承包商已按合同规定完成全部施工义务的证明，因此该证书颁发后工程师就无权再指示承包商进行任何施工工作，承包商即可办理最终结算手续。但此时仅意味承包商与合同有关的实际义务已经完成，而合同尚未终止，剩余的双方合同义务只限于财务和管理方面的内容。

　　49．《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交（ 　）。
　　A．索赔事件发生的原因和证据资料
　　B．索赔的依据
　　C．索赔意向通知
　　D．索赔报告
　　答案：C
　　解析：P180 索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。该意向通知是承包人就具体的索赔事件向工程师和发包人表示的索赔愿望和要求。如果超过这个期限，工程师和发包人有权拒绝承包人的索赔要求。

　　50．《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程师对承包人索赔的处理决定，在法律上的效力（ 　）。
　　A．是终局的，对发包人具有强制约束力
　　B．不是终局的，但对发包人具有强制约束力
　　C．是终局的，仅对承包人具有强制约束力
　　D．不是终局的，对发包人和承包人均没有强制约束力
　　答案：D
　　解析：P183 工程师对索赔的处理决定不是终局性的，对发包人和承包人都不具有强制性的约束力。承包人对工程师的决定不满意，可以按合同中的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。

admin

二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分，少选，所选的每个选项得0.5分）

　　51．建设工程项目实施过程中，下列行为属于委托代理的有（ 　）。
　　A．项目法人授权工程招标机构为其办理招标事宜
　　B．施工企业法定代表人代表企业参加施工投标
　　C．监理公司的总监理工程师代表公司执行工程监理任务
　　D．项目经理代表施工企业负责具体工程项目的施工管理
　　E．设计单位的设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底
　　答案：ACDE
　　解析：P7委托代理，是基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理。委托代理关系的产生，需要在代理人与被代理人之间存在基础法律关系，授予代理权的形式可以用书面形式．也可以是口头形式。选项B的施工企业法定代表人代表企业参加施工投标不属于委托代理。

　　52．工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有（ 　）。
　　A．施工投标保证
　　B．施工合同履约保证
　　C．施工合同支付保证
　　D．工程预付款保证
　　E．施工合同工程款垫支保证
　　答案：ABD
　　解析：P12-13 在工程建设的过程中，保证是最为常用的一种担保方式。在建设工程中习惯把银行出具的保证称为保函，而把其他保证人出具的书面保证称为保证书。在工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有三种，即；施工投标保证、施工合同的履约保证和施工预付款保证。

　　53．下列关于格式条款的表述中错误的有（ 　）。
　　A．格式条款是经双方协商采用的标准合同条款
　　B．当格式条款与非格式条款不一致时，应当采用非格式条款
　　C．提供格式条款方设置排除对方主要权利的条款无效
　　D．若对争议条款有两种解释时，应做出有利于提供格式条款方的解释
　　E．若对争议条款有两种解释时，应做出不利于提供格式条款方的解释
　　答案：BCE
　　解析：P30 格式条款是指当事人为了重复使用而预先拟定．并在订立合同时未与对方协商即采用的条款。（选项A错误）
　　　提供格式条款的一方应当遵循公平的原则确定当事人之间的权利义务关系，并采取合理的方式提请对方注意免除或限制其责任的条款，按照对方的要求．对该条款予以说明。提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效。（选项C正确）
　　　对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款的一方的解释。（选项D错误、选项E正确）
　　在格式条款与非格式条款不一致时，应当采用非格式条款。（选项B正确）

　　54．甲乙两公司签订了一份执行国家定价的购销合同。在乙公司逾期交货的情况下，依照《合同法》对迟延履行的规定，当交货时的价格浮动变化时，则该产品的结算价格（ 　）。
　　A．无论上涨或下降，仍按原定价格执行
　　B．遇价格上涨时，按原价格执行
　　C．遇价格上涨时，按新价格执行
　　D．遇价格下降时，按新价格执行
　　E．遇价格下降时，按原价格执行
　　答案：BD
　　解析：P38 合同在履行中既可能是按照市场行情约定价格，也可能是执行政府定价或政府指导价。本题为执行政府定价或政府指导价，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。乙公司逾期交货属于逾期交付标的物的情况，遇价格上涨时按照原价格执行；遇价格下降时，按新价格执行。总之，是按照不利于违约方的价格执行。

　　55．甲乙两公司签订的购货合同约定，乙公司应当在8月30日向甲公司交付货物。8月初，乙公司通过铁路运输将货物发运到甲公司所在地车站。此时甲公司享有的权利有（ 　）。
　　A．拒收货物
　　B．接收货物并要求对方承担提前交货的保管费用
　　C．不接收货物并要求对方承担违约责任
　　D．接收货物后不立即付款，仍按合同约定时间付款
　　E．接收货物并不对保管不善造成的损失负责
　　答案：ABDE
　　解析：P135 本题的情况属于供货方提前交付货物。属于约定由采购方自提货物的合同，采购方接到对方发出的提前提货通知后，可以根据自己的实际情况拒绝提前提货；对于供货方提前发运或交付的货物，采购方仍可按合同规定的时间付款，而且对多交货部分，以及品种、型号、规格、质量等不符合合同规定的产品，在代为保管期内实际支出的保管、保养等费用由供货方承担。代为保管期内，不是因采购方保管不善原因而导致的损失，仍由供货方负责。

　　56．甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司。依据《合同法》的规定，下列关于该转让行为的表述中，正确的包括（ 　）。
　　A．合同主体不变，仍为甲、乙两公司
　　B．丙公司可以对乙公司行使抗辩权
　　C．甲公司无须征得乙公司对转让的同意，但应通知对方
　　D．丙公司承担对乙公司与合同有关的从债务履行责任
　　E．丙公司直接对乙公司承担合同义务
　　答案：BDE
　　解析：P41 本题属于合同转让中的债务承担情形。债务承担是指债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的情况。债务人将合同的义务全部或部分转移给第三人的必须经债权人的同意，否则，这种转移不发生法律效力。（选项C错误）法律、行政法规规定转移义务应当办理批准、登记手续的，应当办理批准、登记手续。债务人转移义务的，新债务人可以主张原债务人对债权人的抗辩。（选项B正确）债务人转移义务的，新债务人应当承担与主债务有关的从债务。（选项D正确）合同的权利义务转让给第三人后，该第三人取代原当事人在合同中的法律地位。（选项A错误、选项E正确）

　　57．根据《合同法》的规定，合同当事人承担违约责任的原则包括（ 　）。
　　A．严格责任原则
　　B．惩罚性原则
　　C．过错推定源原则
　　D．公平责任原则
　　E．补偿性原则
　　答案：BE
　　解析：P45 《合同法》规定的承担违约责任是以补偿性为原则的。补偿性是指违约责任旨在弥补或者补偿因违约行为造成的损失。对于财产损失的赔偿范围，《合同法》规定，赔偿损失额应当相当于因违约行为所造成的损失，包括合同履行后可获得的利益。但是，违约责任在有些情况下也具有惩罚性。如：合同约定了违约金，违约行为没有造成损失或者损失小于约定的违约金；约定了定金，违约行为没有造成损失或者损失小于约定的定金等。

　　58．招标准备阶段招标人的主要工作包括（ 　）。
　　A．向建设行政主管部门办理申请招标手续
　　B．选择招标方式
　　C．发布招标公告
　　D．编制招标有关文件
　　E．资格预审
　　答案：ABD
　　解析：P56 招标准备阶段的工作由招标人单独完成，主要包括三个方面：选择招标方式；办理招标备案（包括向建设行政主管部门办理申请招标手续）；编制招标有关文件。发布招标公告与资格预审属于招标阶段的主要工作。

　　59．某招标项目由于主观原因，导致在招标文件规定的投标有效期内没有完成评标和定标，则投标人有权（ 　）。
　　A．要求撤回投标文件
　　B．要求赔偿损失
　　C．拒签延长投标保函有效期
　　D．要求将合同授予他们协商推举的中标人
　　E．要求退还投标保证金
　　答案：ACE
　　解析：招标投标法规定，由于招标人原因在投标文件规定的投标有效期内未能确定中标人，说明在原定投标有效期内未能完成评标工作，显然投标有效期未到，而有可能银行的投标保证有效期已到，招标人可以要求投标人延长投标保函有效期，投标人根据具体情况有三种选择：其一拒绝延长，收回保函，放弃投标；其二，同意延长，到银行办理延期手续，交纳手续费；其三，同意延长，并办理了延期手续，但同时致函业主保留调整投标报价的权利。

　　60．在招标程序中，（ 　）等将作为未来合同文件的组成部分。
　　A．招标文件
　　B．中标人的投标文件
　　C．中标函
　　D．未发中标通知书前双方协商对投标价格的修改
　　E．发出中标通知书后双方协商对投标价格的修改
　　答案：BC
　　解析：P109-110 合同文件的组成中包括中标人的投标文件和中标函。招标文件不是合同的组成部分。选项A不正确。
　　  P60 确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。中标通知发出后的30天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得做实质性修改。故选项D、E均不正确。

admin

61．项目招标过程中采用评标价法评标时，可以折算成价格的评审要素有（ 　）等。
　　A．企业信誉
　　B．工期提前
　　C．实施中必然发生的标书漏项部分
　　D．技术建议可能带来的实际经济效益
　　E．承诺减少业主预付款额度的建议
　　答案：BCDE
　　解析：P75 可以折算成价格的评审要素一般包括：（1）投标书承诺的工期提前给项目可能带来的超前收益，以月为单位按预定计算规则折算为相应的货币值，从该投标人的报价内扣减此值；（选项B正确）（2）实施过程中必然发生而标书又属明显漏项部分，给予相应的补项，增加到报价上去；（选项C正确）（3）技术建议可能带来的实际经济效益，按预定的比例折算后，在投标价内减去该值；（选项D正确）（4）投标书内提出的优惠条件可能给招标人带来的好处，以开标日为准，按一定的方法折算后，作为评审价格因素之一；（选项E正确）（5）对其他可以折算为价格的要素，按照对招标人有利或不利的原则，增加或减少到投标报价上去。

　　62．与材料供应合同相比，工程委托监理合同的法律特征有（ 　）。
　　A．主体具有特定的资格条件和资质条件
　　B．兼有工程合同和委托合同两类合同的特点
　　C．内容受到工程项目建设程序、法律法规和工程标准规范的制约
　　D．合同标的是质量、进度、投资三控制
　　E．在法律上依附于相关的工程勘察设计施工合同，属于从合同性质
　　答案：AC
　　解析：P80 工程委托监理合同与一般的委托合同相比具有的法律特征包括：
　　（1）监理合同的委托人必须是具有国家批准的建设项目，落实投资计划的企事业单位、其他社会组织及个人，作为受托人必须是依法成立具有法人资格的监理企业，并且所承担的工程监理业务应与企业资质等级和业务范围相符合。也即合同的主体具有特定的资格条件和资质条件。
　　（2）监理合同委托的工作内容必须符合工程项目建设程序，遵守有关法律、行政法规。监理合同是以对建设工程项目实施控制和管理为主要内容，因此监理合同必须符合建设工程项目的程序，符合国家和建设行政主管部门颁发的有关建设工程的法律、行政法规、部门规章和各种标准、规范要求。
　　（3）委托监理合同的标的是服务，与建设工程实施阶段所签订的其他合同不同，如勘察设计合同、施工承包合同、物资采购合同、加工承揽合同的标的物是产生新的物质成果或信息成果，而监理合同的标的是服务，即监理工程师凭据自己的知识、经验、技能受业主委托为其所签订其他合同的履行实施监督和管理。

　　63．监理合同中除正常的监理工作外，还包括附加监理工作和额外监理工作。下列工作中属于额外监理工作的有（ 　）。
　　A．由于工程设计变更而需要延长的监理工作
　　B．由于承包人延误竣工而延长的监理工作
　　C．发包人因承包人严重违约解除合同后，监理人的善后工作
　　D．不可抗力影响消失后，恢复监理业务前的准备工作
　　E．由于第三方的原因导致竣工时间延长而增加的监理工作
　　答案：CD
　　解析：P85 作为监理人必须履行的合同义务，除了正常监理工作之外，还应包括附加监理工作和额外监理工作。其中附加工作是指与完成正常工作相关，在委托正常监理工作范围以外监理人应完成的工作。可能包括：（1）由于委托人、第三方原因，使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工作量或延续时间；（选项A、E）（2）增加监理工作的范围和内容等。如由于委托人或承包人的原因，承包合同不能按期竣工而必须延长的监理工作时间。（选项B）又如委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准等都属于附加监理工作。
　　额外工作是指正常工作和附加工作以外的工作，即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间。（选项C）如合同履行过程中发生不可抗力，承包人的施工被迫中断，监理工程师应完成的确认灾害发生前承包人已完成工程的合格和不合格部分、指示承包人采取应急措施等，以及灾害消失后恢复施工前必要的监理准备工作。（选项D）
　　综上，本题选项C、D属于额外工作，选项A、B、E属于附加工作。

　　64．依据委托监理合同示范文本的规定，正常监理酬金由（ 　）等构成。
　　A．直接成本
　　B．公司管理成本
　　C．间接成本
　　D．税金
　　E．利润
　　答案：ABDE
　　解析：P88-89 监理合同的酬金包括正常监理工作的酬金、附加监理工作的酬金、额外监理工作的酬金和奖金。其中正常监理工作的酬金包括直接成本、间接成本、合理的利润和税金。

　　65．某监理合同履行过程中，由于委托人变更设计使监理工作增加了工作内容，延长了持续时间。这种情况下监理人应（ 　）。
　　A．及时通知委托人变动后果
　　B．延长完成监理任务的时间
　　C．终止监理合同中增加内容的执行
　　D．追索委托人的违约金
　　E．申请支付附加工作的报酬
　　答案：ABE
　　解析：P90 关于监理合同中协调双方关系的条款中对延误的规定，如果由于委托人或第三方的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工程量或持续时间，监理人应将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的工作量应视为附加的工作，完成监理业务的时问应相应延长，并得到附加工作酬金。

　　66．工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括（ 　）。
　　A．在原定设计范围内的内容，经发包人同意，设计人可以进行必要的修改和调整补充
　　B．设计人进行设计交底时，监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工
　　C．经过批准的设计文件需要修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改
　　D．经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批
　　E．施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计
　　答案：ACD
　　解析：P101 设计合同的变更，通常指设计人承接工作范围和内容的改变。按照发生原因的不同，一般可能涉及以下几个方面的原因。
　　1．设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要的调整补充。（选项A正确）
　　2．发包人、施工承包人、监理人均不得修改建设工程勘察、设计文件。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察、设计单位修改。经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。（选项C、D正确，选项B、E错误）

　　67．施工合同的当事人包括（ 　）。
　　A．发包人
　　B．发包人法定代表人
　　C．工程师
　　D．承包人
　　E．承包人法定代表人
　　答案：AD
　　解析：施工合同的当事人只有两方，即发包人和承包人。

　　68．在施工合同中，发包人的义务通常包括（ 　）。
　　A．平整施工场地
　　B．确保施工所需水、电供应
　　C．提供工程进度计划
　　D．负责施工现场的安全保卫
　　E．办理施工临时用地的批准手续
　　答案：ABE
　　解析：P111 根据通用条款规定的属于发包人应完成的工作，办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作（选项A）；将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，并保证施工期间需要（选项B）；办理施工许可证和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业以及可能损坏道路、管线、电力、通讯等公共设施法律、法规规定的申请批准手续及其他施工所需的证件（选项E）均属于发包人的义务。提供工程进度计划（选项C）与负责施工现场的安全保卫（选项D）属于承包人义务。

　　69．在施工合同履行过程中，如果发包人不按合同规定及时向承包人支付工程进度款，则承包人有权（ 　）。
　　A．立即停止施工
　　B．要求签订延期付款协议
　　C．在未达成付款协议且施工无法进行时停止施工
　　D．追究违约责任
　　E．立即解除合同
　　答案：BCD
　　解析：P123 发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人可向发包人发出要求付款的通知。发包人在收到承包人通知后仍不能按要求支付，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可以延期支付。发包人不按合同约定支付工程款(进度款)，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。

　　70．某施工合同履行过程中，承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳。建议涉及到对设备的换用，并征得工程师同意。承包人的权利和义务包括（ 　）。
　　A．修改施工组织设计
　　B．承担更换设备发生的费用
　　C．要求顺延此项变更导致延误的工期
　　D．自行享有获得的工程收益
　　E．与发包人协议工程收益的分享
　　答案：ACE
　　解析：P121 承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳，若建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的换用，则须经工程师同意。工程师同意采用承包人的合理化建议，所发生费用和获得收益的分担或分享，由发包人和承包人另行约定。同时承包人应修改相关的组织设计内容报给工程师，并可以要求顺延此项变更导致延误的工期。

admin

71．某设备安装工程，由于设计原因试车达不到合同约定的验收要求，发包人的责任在（ 　）。
　　A．要求设计单位修改设计
　　B．承担设备拆除的费用
　　C．负责设备重新安装
　　D．承担重新安装的费用
　　E．重新组织单机无负荷试车
　　答案：ABD
　　解析：P125 由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期相应顺延。选项E的单机无负荷试车应有承包人组织试车，故E不正确。

　　72．设备安装工程的竣工验收阶段，下列有关组织试车的论述中，正确的有（ 　）。
　　A．单机无负荷试车由发包人组织
　　B．单机无负荷试车由承包人组织
　　C．联动无负荷试车由发包人组织
　　D．联动无负荷试车由承包人组织
　　E．竣工后的试车由承包人组织
　　答案：BC
　　解析：P125 单机无负荷试车。由于单机无负荷试车所需的环境条件在承包人的设备现场范围内，因此，安装工程具备试车条件时，由承包人组织试车。进行联动无负荷试车时，由于需要外部的配合条件，因此具备联动无负荷试车条件时，由发包人组织试车。竣工后的投料试车属于竣工验收后的带负荷试车，不属于承包的工作范围，一般情况下承包人不参与此项试车，试车组织和试车工作由发包人负责。

　　73．按照《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款，则承包人可以（ 　）。
　　A．留置该工程
　　B．与发包人协议将该工程折价
　　C．自行将该工程折价
　　D．申请人民法院将该工程依法拍卖
　　E．优先受偿该工程拍卖的价款
　　答案：BDE
　　解析：P129 发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

　　74．某材料采购合同中，双方约定的采购量为100吨，合理磅差为0.5％。如果交货时计量的重量与约定不符时，下述作法中正确的有（ 　）。
　　A．计量98吨，则应补交2吨
　　B．计量98吨，则应补交1.5吨
　　C．计量99.8吨，则不再补交
　　D．计量99.8吨，则应补交0.2吨
　　E．计量102吨，则退还2吨
　　答案：ACE
　　解析：P133 有关行政主管部门对通用的物资和材料规定了货物交接过程中允许的合理磅差和尾差界限，如果合同约定供应的货物无规定可循，也应在条款内约定合理的差额界限，以免交接验收时发生合同争议。交付货物的数量在合理的尾差和磅差内，不按多交或少交对待，双方互不退补。超过界限范围时，按合同约定的方法计算多交或少交部分的数量。如果超过合理范围，则按实际交货数量计算。在计算多交或少交数量时，应按订购数量与实际交货数量比较，均不再考虑合理磅差和尾差因素。

　　75．在FIDIC的《施工合同条件》中，指定分包商与一般分包商的不同之处表现在（ 　）等方面。
　　A．选择分包单位的权利不同
　　B．分包合同的工作内容不同
　　C．分包合同的当事人不同
　　D．工程款的支付开支项目不同
　　E．业主对分包商利益的保护不同
　　答案：ABDE
　　解析：P149-150 指定分包商与一般分包商处于相同的合同地位，但二者并不完全一致，主要差异体现在：选择分包单位的权利不同；分包合同的工作内容不同；工程款的支付开支项目不同；业主对分包商利益的保护不同；承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同。选项D的分包合同的当事人是相同的。

　　76．按照FIDIC的《施工合同条件》规定，属于业主承担责任的风险有（ 　）。
　　A．承包商的雇员因该工程拖欠工资引起的罢工
　　B．分包商的雇员因该工程拖欠工资引起的罢工
　　C．因承包商施工原因造成的爆炸
　　D．汇率变化
　　E．法律变化
　　答案：
　　解析：P152 选项A、B、C都是由于承包商或分包商的原因造成的，不属于业主应承担的风险。选项D、E的汇率变化与法律变化属于其他不能合理预见的风险，应由业主承担。

　　77．按照FIDIC的《施工合同条件》规定，工程施工的竣工日可能为（ 　）。
　　A．工程师颁发接收证书之日
　　B．实际通过竣工检验之日
　　C．接收证书中确认的工程竣工之日
　　D．工程实际移交之日
　　E．业主提前占用工程之日
　　答案：CDE
　　解析：P163-164工程师颁发的工程接收证书中包括确认工程达到竣工的具体日期。工程接收证书颁发后，不仅表明承包商对该部分工程的施工义务已经完成，而且对工程照管的责任也转移给业主。工程施工的竣工日以此日期为准。但是当业主提前占用工程时，工程师应及时颁发工程接收证书，并确认业主占用日为竣工日。提前占用或使用表明该部分工程已达到竣工要求，对工程照管责任也相应转移给业主，但承包商对该部分工程的施工质量缺陷仍负有责任。当因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验时，工程师应以本该进行竣工检验日签发工程接收证书，将这部分工程移交给业主照管和使用。

　　78．依据FIDIC的《土木工程施工分包合同条件》规定，下列关于分包工程履约保函的表述中，正确的有（ 　）。
　　A．应由业主要求分包商提供
　　B．应由工程师要求分包商提供
　　C．应由承包商要求分包商提供
　　D．应由承包商认可分包工程后退还分包商
　　E．应在工程师颁发履约证书后退还分包商
　　答案：CD
　　解析：P173 分包合同是承包商将主合同内对业主承担义务的部分工作交给分包商实施，双方约定相互之间的权利义务的合同。分包工程既是主合同的一部分，又是承包商与分包商签订合同的标的物，但分包商完成这部分工作的过程中仅对承包商承担责任。因此，分包合同的当事人是承包商与分包商，与业主或工程师无关。

　　79．工程师对承包人提交的索赔报告进行审查时，证据材料包括（ 　）。
　　A．合同专用条件中的条款
　　B．经工程师认可的施工进度计划
　　C．施工现场和施工会议记录
　　D．工程延期审批表
　　E．费用索赔审批表
　　答案：ABC
　　解析：所有能够证明事实真实性的材料均可以作为索赔证据。工程延期审批表和费用索赔审批表不属于索赔证据，属于索赔文件。

　　80．依据FIDIC的《施工合同条件》规定，仅给予承包人工期和费用补偿而不补偿利润的事件有（ 　）。
　　A．延误移交施工现场
　　B．不可预见的外界条件
　　C．施工遇到文物和古迹
　　D．后续法规的调整
　　E．不可抗力事件造成的损害
　　答案：BCDE
　　解析：P188 选项A的延误移交施工现场应补偿工期、费用、利润；选项B的不可预见的外界条件只补偿工期和费用；选项C的施工遇到文物和古迹只补偿工期和费用；选项D的后续法规的调整只补偿工期和费用；选项E的不可抗力事件造成的损害只补偿工期和费用。因此本题答案为BCDE。